工程延期补充协议范本是什么样的

工程延期补充协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：

乙方：

日期：

造成工期延误的原因有哪些

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：

1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。

3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。

4、设计变更和工程量增加的。

5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

6、发生不可抗力。

7、专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

发生工期延误如何处理

当发生工期可以顺延的情况时，应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。

当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。

以上所述的就是在线律师咨询网为大家提供的关于建筑行业的工期延误时我们应该怎么去操作的所有有关的材料了，希望对你们大家有些帮助，当然造成工程工期延误的因素很多，有不可抗力等外在因素，也有人为因素，而且我们也不希望有这种情况的出现。在工程延期补充协议范本中，写清了造成工程工期延误的原因、顺延的具体时间和纠纷的解决方式等。这是对工程承包合同的一种补充，经过双方签字盖章后，同样具备法律效力。